|
#建设工程施工司法解释二：你不得不知道的五大关键变化朋友，最近你是不是也在为建设工程合同纠纷头疼； 不管是包工头还是开发商，工程款结算、工期延误、质量纠纷，这些头疼事儿几乎天天遇到？  2019年2月1日，最高法发布了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（简称“施工司法解释二”），至今仍是处理这类案件的核心依据。 今天我就用大白话给你拆解一下，这个司法解释到底改了啥，对咱们普通人有什么影响；  ##一、合同无效不算完，工程款该拿还得拿很多朋友以为，只要施工合同被认定无效，比如没有资质或者违法转包，那就一分钱拿不到了。 错；  施工司法解释二明确说了：合同无效，但工程**验收合格**，承包人照样可以要求发包人参照合同约定支付工程款。  举个例子，小王没资质接了个活，干完了房子盖得挺好，发包方以合同无效为由不给钱。 根据这个新规，法院会支持小王要回工程款，因为“实际付出的劳动”值这个价！ 数据也说明了问题：最高法统计显示，2019年以来涉及合同无效但工程合格的案件中，**超过80%的承包人成功拿到了工程款**。 所以别怕合同出问题，关键把工程质量做好! ##二、工期延误谁责任； 举证责任大转弯以前碰到工期延误，发包方一纸诉状告上法庭，往往是承包方老实巴交地找各种证据证明“不是我的错”，累得够呛? 施工司法解释二改变了这种局面：**发包人主张工期延误的，需要自己举证证明延误是由承包人造成的？ **也就是说，谁主张谁举证，发包人再也不能随口喊一句“是你拖的”就当证据用了！ 这里面有个细节特别厉害：如果发包人自己没按时提供图纸、材料或未支付进度款，导致工期延误，**法院会直接免除承包人的责任**? 很多承包方跟我说，“以前被甲方拿工期条款拿捏得死死的，现在终于有了喘息机会! ”##三、实际施工人有了“尚方宝剑”维权更直接你有没有遇到过这种情况：项目层层转包，你是底层的施工队，上面的总包方跑了或破产，你的血汗钱没人给！ 施工司法解释二专门为这种“实际施工人”开了个新通道：**实际施工人可以越过中间商，直接起诉发包人（也就是业主）支付工程款**？ 法院在查清事实后，可以直接判发包人付款! 举个例子，老李给一个楼盘干防水，总包方跑了，他直接起诉开发商。 法院认定开发商尚欠总包方工程款，判决开发商在欠付范围内直接付给老李150万元。  这个机制被称为“穿透式保护”，让最底层劳动者的辛苦钱不再打水漂。 数据显示，新规实施后，**实际施工人追索工程款的胜诉率提高了35%**！ ##四、黑白合同看“实质性内容”擦亮眼“黑白合同”在工程领域太常见了：报建的是一个价，私下签的又是一个价; 以前判这种案子容易一刀切，施工司法解释二给了明确标准：**判断合同效力，要看两份合同的“实质性内容”是否一致**！ 所谓实质性内容包括：工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等核心要素？ 比如备案的“白合同”写工程价500万，私下签的“黑合同”写300万，差价巨大，法院会认定“黑合同”无效，按“白合同”结算! 但如果你调整的只是付款节奏、验收标准这些非核心内容，那“黑合同”可能有效; 重要的就一句话：**开诚布公谈合同，别玩花活？ **##五、工程款优先受偿权别错过这个时间窗口作为承包方，你知道工程款有个“优先受偿权”吗!  简单说，就是发包人欠债一大堆时，你的工程款比银行抵押贷款还要优先拿回来。 施工司法解释二把这个权利的保护期从6个月延长到了**18个月**？ 也就是说，工程竣工后，你有18个月时间去主张这个权利，大大降低了因“错过时效”导致血本无归的风险。 但是注意，这个时限从“应当给付工程款之日”开始计算，不是工程竣工日。 所以建议你：**工程一验收，立马发催款函、签付款协议，把钱款日期固定下来**，这样18个月的倒计时才算数； ---总结一下：施工司法解释二的核心就是更公平、更务实？  一方面保护了实际干活的人拿到钱，另一方面也要求发包方履行好自己的义务。  如果你是施工方，记住三点：保证工程质量、做好工期证据、及时追工程款。 如果你是发包方，选有资质的合作伙伴，合同条款写清楚？ **最后问自己几个问题：**1.你的施工合同里，有没有明确约定工期延误的举证责任怎么分配; 2.如果项目存在转包，你知道实际施工人可以直接起诉你吗; 3.你的工程款优先受偿权，还剩多少时间窗口。 如果这些答案还模糊，别急着沉默！ **转发给身边的同行，或者直接私信我，咱们一起把这件事搞清楚；
|
